Eser (İstisna) Sözleşmesi Örneği
Yüklenicinin bir eseri (inşaat, yazılım, tadilat, imalat vb.) meydana getirip iş sahibine teslim etmeyi, iş sahibinin de bedel ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Taraflar arasında düzenlenir; uyuşmazlıkta Asliye Hukuk veya tüketici işlemiyse Tüketici Mahkemesi yetkilidir.
Bu taslakta: TARAFLAR · KONU · ESERİN KONUSU VE TEKNİK ŞARTNAME · BEDEL VE ÖDEME PLANI · TESLİM SÜRESİ VE GECİKME CEZASI · MALZEMENİN KİMCE SAĞLANACAĞI · MUAYENE, KABUL VE TESLİM USULÜ · AYIPTAN SORUMLULUK VE GARANTİ SÜRESİ · İŞ SAHİBİNİN TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH HAKKI · ALT YÜKLENİCİ KULLANIMI · TEBLİGAT · UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ · YÜRÜRLÜK.
Bu belgede mutlaka bulunması gerekenler
- Eserin konusu ve teknik şartname
- Bedel (götürü/birim fiyat) ve ödeme planı
- Teslim süresi ve gecikme cezası
- Malzemenin kimce sağlanacağı
- Muayene, kabul ve teslim usulü
- Ayıptan sorumluluk ve garanti süresi
- İş sahibinin tazminat karşılığı fesih hakkı
- Alt yüklenici kullanımı
Geçerlilik ve risk uyarısı
Taslağı nasıl doldurmalısınız?
- Tarafların adını, kimlik numarasını ve adresini eksiksiz yazın.
- Sarı ile işaretli [köşeli parantezli] alanları kendi bilgilerinizle doldurun, parantezleri silin.
- Her maddede tarafların gerçekten anlaştığı hususu açık ve ölçülebilir biçimde yazın; belirsiz ifade uyuşmazlık doğurur.
- Aşağıdaki belgeleri hazırlayıp ekleyin ve ekler listesine yazın.
- Belgeyi taraf sayısı kadar nüsha yazdırıp her sayfayı birlikte imzalayın.
Doldurmanız gereken bilgiler
Olay anlatımı örneği
Talep cümlesi örneği
Nereye ve ne zaman verilir?
Hukuki dayanak
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.470, m.471, m.475, m.480, m.481, m.484 ve ilgili sair mevzuat.
Benzer davalarda emsal kararlar
Dilekçenizi güçlendirmek için Yargıtay, Danıştay ve bölge adliye mahkemesi kararlarında emsal arayabilirsiniz.
“Eser” için emsal araSık sorulan sorular
Bu belge bir kuruma verilir mi?
Hayır. Eser (İstisna) Sözleşmesi taraflar arasında düzenlenir ve imzalanır. Kural olarak yazılı yapılması ve her tarafın bir nüsha alması ispat kolaylığı sağlar.
Başvuru için süre var mı?
Evet: Eserdeki ayıp için TBK m.478 uyarınca taşınmaz eserlerde 5 yıl, taşınır eserlerde 2 yıl, ağır kusur halinde 20 yıl zamanaşımı. Süre kaçırılırsa hak kaybı yaşanabileceği için belgeyi mümkün olan en kısa sürede verin.
Dilekçeye hangi belgeler eklenmeli?
Tarafların kimlik/ticari sicil bilgileri; Teknik şartname / proje / metraj cetveli (varsa); Keşif/maliyet hesabı veya yaklaşık maliyet belgesi; Ödeme planı; Varsa imar/ruhsat belgeleri (inşaat işlerinde).
Hangi kanun maddelerine dayanır?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.470, m.471, m.475, m.480, m.481, m.484.
Taslağı indirmek ücretli mi?
Hayır, tamamen ücretsizdir. Sayfada taslağın ilk bölümü önizlenir; tamamını Word veya PDF olarak indirmek için yalnızca 3 kısa reklam izlemeniz yeterlidir, üyelik gerekmez.