Sözleşme Süresinin Uzatılması (Süre Uzatımı) Talep Dilekçesi (Kamu Sözleşmesi) Örneği
Yapım, mal veya hizmet alımına ilişkin kamu sözleşmesinin ifası sırasında, yüklenicinin kusuru dışında mücbir sebepler veya idarenin sebep olduğu gecikmeler (yer tesliminde gecikme, ödenek/proje değişikliği, iş artışı vb.) nedeniyle işin sözleşmede öngörülen sürede tamamlanamaması halinde, 4735 sayılı Kanun m.10 ve ilgili Genel Şartnameler uyarınca idareden iş süresinin uzatılmasının talep edilmesini sağlayan dilekçedir. İdare, talebi ve belgeleri inceleyerek uygun gördüğü ek süreyi gecikmenin işe etkisi oranında belirler.
Bu taslakta: Açıklamalar · Hukuki dayanak · Sonuç ve talep · Ekler.
Bu dilekçe hangi durumlarda kullanılır?
Yapım, mal veya hizmet alımına ilişkin kamu sözleşmesinin ifası sırasında, yüklenicinin kusuru dışında mücbir sebepler veya idarenin sebep olduğu gecikmeler (yer tesliminde gecikme, ödenek/proje değişikliği, iş artışı vb.) nedeniyle işin sözleşmede öngörülen sürede tamamlanamaması halinde, 4735 sayılı Kanun m.10 ve ilgili Genel Şartnameler uyarınca idareden iş süresinin uzatılmasının talep edilmesini sağlayan dilekçedir. İdare, talebi ve belgeleri inceleyerek uygun gördüğü ek süreyi gecikmenin işe etkisi oranında belirler.
- Doğal afet, salgın, olağanüstü hava koşulları gibi mücbir sebeplerin işi durdurması
- Yer tesliminin sözleşmede öngörülen sürede yapılmaması
- İdarece onaylanması gereken proje/uygulama projelerinin geç teslimi veya değişikliği
- Sözleşme kapsamında iş artışı (keşif artışı) verilmesi
- Ödenek yetersizliği nedeniyle işin idarece geçici durdurulması
- Kamulaştırma, ruhsat veya izinlerin idareden kaynaklı gecikmesi
- Kazı/altyapı sırasında öngörülemeyen zemin veya üçüncü kişi engelleri
Taslağı nasıl doldurmalısınız?
- İlk satırdaki merci bölümüne başvuracağınız yerin il ve ilçe adını yazın.
- Sarı ile işaretli [köşeli parantezli] alanları kendi bilgilerinizle doldurun, parantezleri silin.
- Açıklamalar bölümünde olayı tarih sırasıyla anlatın; size uymayan hazır gerekçeleri silin.
- Aşağıdaki belgeleri hazırlayıp ekleyin ve ekler listesine yazın.
- Tarih atıp imzalayın ve mücbir sebebin veya idareden kaynaklanan gecikme halinin ortaya çıkmasını izleyen 20 gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunulması ve belgelendirilmesi gerekir içinde verin.
Doldurmanız gereken bilgiler
Olay anlatımı örneği
Talep cümlesi örneği
Nereye ve ne zaman verilir?
Gerekli belgeler
- Sözleşme ve eklerinin (idari/teknik şartname) örneği
- Süre uzatımına dayanak mücbir sebep veya idareden kaynaklanan gecikmeyi gösteren belgeler (yer teslim tutanağı, iş artışı oluru, hava muhalefeti/AFAD/meteoroloji raporu, yetkili merci yazıları)
- İş programı ve gerçekleşme/imalat durumunu gösteren belgeler
- Mücbir sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirildiğine dair yazı
- Talep edilen ek süre miktarı ve gerekçeli hesabı
- Yapı denetim/kontrol teşkilatı tutanakları (varsa)
- Vekâletname / imza sirküleri (yetkili temsil belgesi)
Hukuki dayanak
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve ilgili sair mevzuat.
Benzer davalarda emsal kararlar
Dilekçenizi güçlendirmek için Yargıtay, Danıştay ve bölge adliye mahkemesi kararlarında emsal arayabilirsiniz.
“Sözleşme Süresinin Uzatılması Talep” için emsal araSık sorulan sorular
Sözleşme Süresinin Uzatılması (Süre Uzatımı) Talep Dilekçesi (Kamu Sözleşmesi) nereye verilir?
Bu belge Sözleşmeyi Yapan İdare (Sözleşme Makamı) makamına sunulur. Taslağın ilk satırındaki merci bölümüne başvuracağınız yerin il/ilçe adını yazmanız yeterlidir.
Başvuru için süre var mı?
Evet: Mücbir sebebin veya idareden kaynaklanan gecikme halinin ortaya çıkmasını izleyen 20 gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunulması ve belgelendirilmesi gerekir (4735 sayılı Kanun m.10). Süre uzatımı talebi, gecikme süresi içinde, işin süresi dolmadan yapılmalıdır. Süre kaçırılırsa hak kaybı yaşanabileceği için belgeyi mümkün olan en kısa sürede verin.
Dilekçeye hangi belgeler eklenmeli?
Sözleşme ve eklerinin (idari/teknik şartname) örneği; Süre uzatımına dayanak mücbir sebep veya idareden kaynaklanan gecikmeyi gösteren belgeler (yer teslim tutanağı, iş artışı oluru, hava muhalefeti/AFAD/meteoroloji raporu, yetkili merci yazıları); İş programı ve gerçekleşme/imalat durumunu gösteren belgeler; Mücbir sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirildiğine dair yazı; Talep edilen ek süre miktarı ve gerekçeli hesabı; Yapı denetim/kontrol teşkilatı tutanakları (varsa).
Hangi kanun maddelerine dayanır?
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m.10.
Taslağı indirmek ücretli mi?
Hayır, tamamen ücretsizdir. Sayfada taslağın ilk bölümü önizlenir; tamamını Word veya PDF olarak indirmek için yalnızca 3 kısa reklam izlemeniz yeterlidir, üyelik gerekmez.